GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI
Madde 1 Kısaltmalar ve Tanımlar
Aşağıda alfabetik sırayla yer alan kısaltmalar iş bu Genel Satınalma Şartları içinde bundan sonra bu kısaltmaların karşılarında yer alan anlamları ifade edecektir. Buna göre ;
Biz : İş bu Genel Satınalma Şartları kapsamında tedarikçi tarafından kendisine mal ve/veya hizmet satış/sağlama edimini üstlenilen taraf olan Krannich Solar Günes Enerji Sistemleri Ticaret Limited Şirketi’ni,
(Ayrıca Genel Satınalma Şartları içinde
➢ birinci tekil şahıs kipiyle kaleme alınan cümlelerin tamamı Krannich Solar Günes Enerji Sistemleri Ticaret Limited Şirketi’nin tedarikçiye karşı olan iş bu Genel Satınalma Şartları kapsamındaki hak, alacak, borç ve edimlerini,
➢ ikinci tekil şahıs kipiyle kaleme alınan cümlelerin tamamı tedarikçinin Krannich Solar Günes Enerji Sistemleri Ticaret Limited Şirketi’ne karşı olan iş bu Genel Satınalma Şartları kapsamındaki hak, alacak, borç ve edimlerini
içermektedir)
Mal/Ürün : Tedarikçi tarafından iş bu Genel Satınalma Şartları hükümleri kapsamında Krannich Solar Günes Enerji Sistemleri Ticaret Limited Şirketi’ne satılacak emtiayı,
Satış : Tedarikçi tarafından iş bu Genel Satınalma Şartları hükümleri kapsamında Krannich Solar Günes Enerji Sistemleri Ticaret Limited Şirketi’ne yapılacak olan satışı,
Sipariş : Tedarikçinin teklif, sözleşme, proforma fatura ve/veya sair biçimde Krannich Solar Günes Enerji Sistemleri Ticaret Limited Şirketi’ne ileterek satışını/ teminini taahhüt ettiği mal ve/veya hizmetleri,
TBK : Türk Borçlar Kanunu’nu,
Tedarikçi : İş bu Genel Satınalma Şartları kapsamında Krannich Solar Günes Enerji Sistemleri Ticaret Limited Şirketi’ne mal ve/veya hizmet satmayı/temin etmeyi taahhüt eden
TTK : Türk Ticaret Kanunu’nu, İfade eder.
Madde 2 Geçerlilik alanı
(1) Bir tedarikçi ile akdedilen tüm sözleşmelerde ve ayrıca bununla ilgili sözleşme öncesi borç ilişkileri için ticari ilişkilerde tarafımızdan imzalanmış olan tüm sözleşmelerde, yazılı olarak aksi kararlaştırılmadığı sürece yalnızca bu genel satın alma şartları (GSŞ) geçerlidir. Açıkça aksi belirtilmese dahi, farklı iş bu şartlar sözleşme içeriğini değiştirmeyecektir. Bu husus aynı zamanda müşterimize yapılan bilgilendirme ile çelişen veya farklı şartlardaki teslimatları çekincesiz olarak kabul etmemiz veya bireysel yazışmalarda buna atıfta bulunulması halinde de geçerlidir. Sipariş kabul onaylarındaki karşıt koşullara ilişkin zımni davranışımız da bir kabul anlamına gelmez.
(2) Mevcut iş ilişkilerinde bu tür sözleşmelerin akdi esnasında buna atıf yapılmamış olsa dahi, sözleşme tarafları yazılı olarak aksini kararlaştırmadıkları sürece sadece tedarikçinin tarafımıza karşı olan hak ve yükümlülüklerinde tr.krannich-solar.com/tr/meta/gpc.html adresinden ulaşılabilir güncel sürümü ile genel satın alma şartlarımız geçerlidir. Talep üzerine tedarikçiye güncel genel satın alma şartları sürümü basılı olarak da gönderilir.
(3) Tedarikçi ile aramızda sözleşmelerle ilgili tüm anlaşmalar ilgili sözleşmelerde, bu genel satın alma şartlarında ve tekliflerimizde yazılı olarak kaydedilmiştir.
(4) Tedarikçiden bir kalite güvence sözleşmesi imzalamasını talep etme hakkımız saklıdır. Bu kalite güvence sözleşmesi daha sonra bu genel satın alma şartlarının bir parçası olur.
(5) İş bu Genel Satınalma Şartları TTK’nun 3 ve 19. Madde hükümlerinde düzenlenen “ticari iş” kapsamına giren her türlü hukuki işlemde geçerlidir.
Madde 3 Fiyatlar, ödeme, takas
(1) Sadece yazılı siparişlerimizin içeriği geçerlidir. Sözlü olarak verilen siparişler veya ek mutabakatlar ancak yazılı onayımızla birlikte geçerlilik kazanır. Teslimat sözleşmeleri (sipariş ve kabul) ve teslimat çağrıları ile bunların değişiklikleri ve eklemeleri yazılı şekilde yapılmak zorundadır.
(2) Tedarikçi siparişimizi ulaşmasından sonraki beş iş günü içinde kabul etmezse bu sipariş bizim için artık bağlayıcı değildir. Tedarikçi siparişimizi kabul edemez veya kabul etmek istemezse bunu bize kusurlu bir gecikme olmadan/ivedilikle bildirmekle yükümlüdür.
(3) Tedarikçi siparişleri yazılı bir sipariş onayı ile onaylar. Sipariş onayında fiyat, indirim, sipariş numarası, bağlayıcı teslimat tarihinin yanı sıra siparişin tüm bilgileri yer almalıdır. Siparişimizdeki sapmalar, özellikle burada belirtilen fiyatlar, indirimler ve teslim tarihleri, yazılı olarak tarafımızdan teyit edilirse sözleşmenin bir parçası haline gelir.
(4) Siparişe ait çizimler, planlar ve başka belgeler bizim mülkiyetimizde kalır. Bu belgelerdeki tüm telif haklarımız saklıdır. Tedarikçi siparişleri 2. paragrafta belirtilen süre içerisinde kabul etmezse bu belgeler tedarikçi tarafından derhal bize iade edilecektir.
(5) satın alınacak mal ve/veya hizmetin içerik, tasarım ve uygulamasında tedarikçi için makul bir çerçevede değişiklikler talep edebiliriz. Bunun etkileri özellikle artan veya azalan maliyetler ve dağıtım süreleri ile ilgili olarak karşılıklı anlaşmaya uygun bir şekilde düzenlenecektir.
Madde 4 Fiyatlar, ödeme, takas
(1) Siparişte belirttiğimiz fiyatlar bağlayıcıdır. Taraflarca yazılı olarak aksi açıkça kabul etmedikçe sipariş bedeli, ilgili yasal katma değer vergisi ve paketleme masrafları ve alıcı adresine teslim masraflarını da içermektedir.
(2) Açıkça aksi belirtilmediği sürece tedarikçinin teklif, taslak, örnek ve numuneleri bizim için ücretsizdir. Aksi kararlaştırılmadıkça ziyaretler veya tekliflerin hazırlanması, projeler vb. için ücret veya tazminat ödenmez.
(3) Faturalar, malların nakliyesinden sonra tek bir nüsha olarak ancak bundan ayrı olarak iş adresimize veya e fatura olarak gönderilecektir. Faturalar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermelidir: Tarafların adı ve adresi, vergi numarası, sipariş numarası, tedarikçi numarası, siparişin numara ve tarihi, sipariş edenin ek bilgileri, irsaliye numara ve tarihi, hesaplanan mal veya hizmetin miktarı, teslim edilen malın menşe ülkesi ve banka bilgileri. Nizami düzenlenmemiş faturalar tarafımızca teslim alınmış sayılmaz.
(4) Sipariş bedelinin ödeme vadesi taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça faturanın tarafımıza teslimini takiben altmış gündür. Eğer fatura bedeli, faturanın tarafımıza tesliminden itibaren ondört gün içinde ödenecek olması durumunda ödeme taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça %5 iskontolu olarak yapılacak ve bu %5’lük kısım için tarafınıza iade faturası kesilecektir. Teslimatın süresinden önce yapılması durumunda tedarikçi yine de faturayı kararlaştırılan teslim tarihinde düzenleyecek ve bu durum ödeme vadesini değiştirmeyecektir.
(5) Siparişin hatalı, eksik veya hasarlı teslim edilmesi durumunda, eksiksiz yapılmasına kadar ödemeyi kısmen veya tamamen durdurma hakkına sahibiz. Öte yandan tarafımızca yapılan (çekincesiz) ödeme, siparişin ayıpsız teslim edildiğinin teyidi veya tedarikçinin sorumluluğundan tarafımızca feragat edilmesi anlamına gelmez.
(6) Yasal takas ve hapis haklarına tam kapsamlı olarak sahibiz. Tedarikçi sadece ihtilafsız ve yasal olarak tespit edilmiş alacakları takas edebilir. Tedarikçi bu sözleşme kapsamındaki haklarını, sadece önceden verilen yazılı iznimizle üçüncü kişilerce devredilebilir. Hapis hakkı veya yerine getirilmemiş sözleşmeye ilişkin itiraz, tedarikçi için yalnızca ilgili sözleşme ilişkisi kapsamında kullanılabilir.
Madde 5 İfa zamanı, gecikmeler
(1) Siparişte belirtilen veya başka şekilde kararlaştırılan teslimat tarih ve süreleri bağlayıcıdır. Teslimat tarihine veya teslimat süresine uymakla ilgili ölçüt, malların tarafımızdan veya alıcısı tarafından çekincesiz teslim alınmasıdır.
(2) Tedarikçi, teslim tarihi / süresine uymama riski veya fiili durumu olduğunda nedenlerini ve gecikmenin beklenen süresini derhal bize bildirmekle yükümlüdür. Teslimat gecikmesinin varlığı bundan etkilenmez.
(3) Teslimat gecikmesi durumunda tüm yasal haklarımız saklıdır. Teslimat gecikmesi durumunda gecikmenin tamamlanmayan her haftası için sipariş değerinin %5’i - oranında cezai şart talep etme hakkımız bulunur. Bunun dışındaki yasal taleplerimiz saklıdır.
Madde 6 Ambalaj, sevkiyat, kısmi teslimatlar, risk devri
(1) Aksi taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadıkça teslimat ve sevkiyat, iş adresimize veya bizim tarafımızdan belirlenen teslimat yerine kadar riski tedarikçiye ait olmak üzere adrese teslim olarak yapılır. Bu durumda ambalaj, navlun ve sigorta (taşıma ve emtia) maliyetleri tedarikçi tarafından karşılanır. Tüm teslimatlar, tarafımızca bir paketleme talimatı bulunmadığı sürece tedarikçi tarafından nizami ve ticarete uygun şekilde paketlenmiş olacak, ambalajın teslimat konusunu teslimat adresine kadar korumasını sağlanacaktır.. Münferit durumda fabrikada teslim kararlaştırılmışsa tedarikçi, en güvenli ve uygun fiyatlı nakliye ve doğru sevk belgelerini sağlayacaktır. Tedarikçi bu durumda da nakliye hasarlarından sorumludur. Her halükarda ürünlerin araçlara yüklenmesi ve istiflenmesi tedarikçinin sorumluluğundadır. Yükleme ve/veya istifleme hatalarından kaynaklanabilecek hasar, kayıp ve gecikmelerden tedarikçi sorumlu olacaktır.
(2) Mallar için teslimat kapsamının tam tanımının yanında sipariş numarası, ürün numarası, tür ve miktar, konteyner numarası, ağırlık ve m³ cinsinden hacim bilgilerini de içeren bir irsaliye (veya sevk mektubu) düzenlenmiş olmak zorundadır. Ayrıca bizden bilgisini edinebileceğiniz dokümantasyon ve etiketleme düzenlemelerimize uyulacaktır. Aksi durumda her türlü hasar, eksiklik ve gecikmelerden tedarikçi sorumlu olacaktır.
(3) Kısmi teslimatlar sadece yazılı olarak kararlaştırılmışsa kabul edilir. Kısmi teslimatlarda kalan miktar daima ve derhal tedarikçi tarafından belirtilecektir.
(4) Tedarikçi tarafından temin edilen mallardaki nakliye hasar ve kayıp riski malların alıcısına tesliminden aşağıda 7. Maddede belirtilen süreler boyunca tedarikçide kalacaktır.
Madde 7 Maddi ve hukuki ayıplar, gözden geçirme ve ayıp ihbarı yükümlülüğü, ayıptan doğan haklar
(1) Aksi kararlaştırılmadıkça teslim edilen tüm mallar tekniğin bilinen durumuna, teslimat adresinin malların ve/veya nihai ürünümüzün kullanım yerinin yürürlükte olan yasal düzenlemelerine ve ayrıca yetkili makamlar, meslek birlikleri ve ticaret birliklerinin yönetmelik ve direktiflerine uygun olmalıdır. Her halükarda mallar yukarıda bahsi geçen standartlara ve olağan kullanıma uygun olmalı ve ek olarak aynı türden mallarda yaygın olan ve malın türüne göre beklenen niteliğe sahip olmalıdır. Münferit durumlarda bu düzenlemelerden sapmalar gerekli olduğunda tedarikçi bunun için müşterinin açık yazılı onayını almak zorundadır. Tedarikçinin tarafımızdan istenen uygulama türüne ilişkin şüpheleri varsa bunları bize derhal bildirmelidir.
(2) Tedarikçi, malların üçüncü taraf hakları içermediğini ve teslimat ile üçüncü taraf haklarının ihlal edilmediğini garanti eder. Satıcı ilk talep üzerine olası üçüncü taraf haklarına karşı bizi muaf tutacaktır.
(3) Türk Ticaret Kanunu (TTK) 23. maddesinin uygulama alanında gözden geçirme ve ayıp ihbarı yükümlülüğü aşağıdaki şekilde yeniden uyarlanmıştır:
- Teslim edilen malın işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirme sırasında ayıplı olduğu tespit edilirse tedarikçi malın teslim alınmasından sonra bir hafta içinde bilgilendirilir. Bu tür bir gözden geçirmede tespit edilemeyen ayıplar ayıbın ortaya çıkmasından sonra 8 gün içinde bildirilir. Bu süreye uymak için ayıp ihbarının tedarikçiye zamanında gönderilmiş olması yeterlidir.
- Mal giriş kontrolü sadece malın tanı ve adet açısından açıkça tespit edilebilen sapmalar ve ayrıca açıkça tespit edilebilen nakliye hasarları ile sınırlıdır.
Tedarikçi, gecikmiş ayıp ihtarına veya çekincesiz kabule itiraz edemez. Daha kapsamlı bir mal giriş kontrolü yapma hakkımız bundan etkilenmez.
(4) TTK 23. maddesi ağır ihmal hariç olmak üzere salt eser sözleşmeleri üzerine doğrudan veya kıyas yoluyla uygulanamaz, TTK 23. maddesinin kapsamı dışındaki sözleşmelerde gözden geçirme ve ayıp ihbarı yükümlülüğümüz yoktur.
(5) Yasal garanti haklarımız kısıtlama olmaksızın geçerlidir. Ancak her halükarda, solar paneller için garanti süresi en az 15 (onbeş) yıl, solar evirici için ise en az 5 (beş) yıl olacaktır. Bu garanti süreleri karşılıklı anlaşma kapsamında daha uzun olarak kararlaştırılabilir. İş bu maddede bahsi geçen garanti süreleri ürünlerin tarafımızca müşterisine satışına ilişkin fatura tarihinde başlayacaktır.
(6) Yasal garanti haklarına ek olarak eser sözleşmesi söz konusu olduğunda telafi kapsamında takdirimize göre ayıbın giderilmesini veya ayıpsız bir benzerinin teslimatını talep edebiliriz. Ayrıca bir satış sözleşmesinin mevcut olması halinde acil durumlarda veya tedarikçi ile görüştükten sonra zararı azaltma yükümlülüğümüz çerçevesinde TBK 20. maddesi koşullarında (kıyas yoluyla) ayıbı kendimiz gidermeye yetkili oluruz.
(7) Ayıptan doğan haklar, farklı bir yazılı anlaşma yapılmadığı veya yasal olarak daha uzun bir zaman aşımı öngörülmediği sürece üründeki ayıbın ortaya çıkmasından sonra 24 ay içinde zaman aşımına uğrar.
(8) Yazılı ayıp ihbarımız garanti süresinin durmasına yol açar. Garanti süresi telafinin başarıyla gerçekleştirilmesinden veya tedarikçinin garantiyi yazılı olarak reddetmesinden sonra iki ay içinde tekrar başlar. Telafi teslimatı durumunda garanti süresi yeni malın teslimatı ile birlikte başlar.
Madde 8 Ürün sorumluluğu, muafiyet, mali mesuliyet sigortası teminatı
(1) Tedarikçinin tarafımıza sattığı bir üründeki ayıp ve/veya bir ürün nedeniyle ortaya çıkabilecek zararı nedeniyle üçüncü taraflarca bize karşı tazminat talebinde bulunulursa tedarikçi, ilk talep üzerine bu talepleri savunmak için gerekli masraflar da dahil olmak üzere üçüncü tarafların tüm hak taleplerine karşı bizi muaf tutmakla yükümlüdür. Her halükarda tedarikçi tarafından tarafımıza satılan bir üründeki ayıptan doğan zararlar ve/veya bir ürün nedeniyle üçüncü kişilerin oluşan zararları tedarikçi tarafından karşılanacaktır.
(2) 1. paragraf anlamında bir hasar olayı nedeniyle bir geri çağırma yapmak zorunda kalırsak tedarikçi bu geri çağırmadan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm masrafları tazminle yükümlüdür. Tedarikçiyi geri çağırma içeriği ve kapsamı hakkında makul bir süre içinde bilgilendireceğiz ve ona görüş sunma fırsatı vereceğiz. Bu hususta bunun dışında başkaca herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
(3) Tedarikçi, mallar için yeterli bir teminat ile bir ürün sorumluluk sigortası yaptırmak ve sürdürmekle yükümlüdür. Bundan başka yasal haklarımız bundan etkilenmez, sigorta yaptırılmış olması tedarikçinin iş bu
sözleşmedeki herhangi bir sorumluluğunu değiştirmeyecek ve/veya azaltmayacaktır.
Madde 9 Tedarikçinin diğer yükümlülükleri
(1) Tedarikçi, tedarik ilişkisi sona erdikten sonra da 10 yıllık makul bir süre için teslimat ürünlerini veya bunların kısımlarını yedek parça olarak tedarik etmekle yükümlüdür.
(2) Tedarikçi, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile ilgili tüm veri ve durumlar ile teslimatıyla amaçlanan kullanımının zamanında kendisine bildirilmesini sağlayacaktır. Teslimatlarının nizami, güvenli ve ekonomik kullanımı için gerekli tüm hizmetleri içerdiğini, amaçlanan kullanıma uygun olduğunu ve teknik ve bilimin bilinen son durumuna uygun olduğunu garanti eder
(3) Tedarikçi, taraflarca akdedilen sözleşmenin hemen ardından teslimat kalemlerinin ithalatı ve ticareti için gerekli resmi onaylar ve raporlama yükümlülükleri hakkında bizi bilgilendirmekle yükümlüdür
(4) Tedarikçi, teslimatlarının ve hizmetlerinin kalitesini sürekli olarak denetlemek zorundadır. Tedarikçiler kalite güvence sözleşmemizin güncel geçerli sürümünü dikkate almak zorundadır. Teslim edilen malın değiştirilmesi için öncesinde yazılı onayımızın alınması zorunludur. Tedarikçi, teslimatın hatasız üretiminin ne zaman, nasıl ve kim tarafından güvenceye alındığını bize teslim edilen tüm ürünler için yazılı olarak kayıt altına almakla yükümlüdür. Bu kayıtlar en az 10 yıl süreyle saklanacak ve talep üzerine tarafımıza ibraz edilecektir.
(5) Tedarikçi tarafımıza teslim edilen ürünlerin seri numaralarını, fatura bilgilerini, nakliyesi ile ilgili (taşımayı yapan aracın plaka, firma, şoför, sevk ve taşıma irsaliyesi içeriği gibi) bilgilerini kaydederek on beş yıl boyunca saklamakla ve talep halinde bunları tarafımıza bildirmekle yükümlüdür. Alt tedarikçiler de tedarikçi tarafından uygun şekilde yükümlendirilecektir.
(6) Tedarikçinin var olan diğer yükümlülükleri bundan etkilenmez.
Madde 10 Tedarikler
(1) Tedarikçiye sunduğumuz veya tedarikçinin bizim finansal kaynaklarımızla bizim için elde ettiği numuneler, modeller, araçlar, çizimler ve diğer belgelerin mülkiyeti tarafımıza ait olacak veya mülkiyetimizde kalacaktır.
(2) Tedarik edilen malzeme veya parçalar mülkiyetimizde kalır. Bunlar sadece sipariş bağlamında kullanılabilir. Malzemelerin işlenmesi ve parçaların montajı tedarikçi tarafından bizim adımıza gerçekleşir. Malzemelerin ve parçaların bize ait olmayan başka mallar ile işlenmesi, karıştırılması veya birleştirilmesi durumunda, işleme, karıştırma veya birleştirme sırasında işlenen malın tedarik edilen malzeme ve parçaların değerine oranı kadar yeni üründe ortak mülkiyet payımız vardır. Malımızın ana kalem olarak kabul edilmesi halinde tedarikçinin oransal olarak müşterek mülkiyeti bize devredeceği konusunda mutabakata varılmış sayılır. Tek mülkiyetimiz ve müşterek mülkiyetimiz tedarikçi tarafından ücretsiz muhafaza edilir.
Madde 11 Mülkiyeti muhafaza kaydı
Tarafımızca gerekli görülmesi halinde mallar üzerinde Türk Medeni Kanunu 764. maddesine göre mülkiyeti muhafaza kaydı oluşturulması talep edilebilir ve yetkili noterdeki mülkiyeti muhafaza siciline kaydedilir.
Madde 12 Gizlilik
(1) Tedarikçi, siparişin işlenmesi kapsamında özellikle teknik detaylar açısından malumat ve bilgi edinirse bunların gizliliğini korumayı taahhüt eder.
(2) Verilen malumat ve bilgiler sadece somut siparişle bağlantılı olarak kullanılacak ve bu nedenle sadece sipariş işlemine katılan ve aynı şekilde gizlilik yükümlülüğüne tabi olan çalışanlar için erişilebilir hale getirilecektir. Verilen bilgiler üçüncü tarafların erişimine sadece yazılı iznimizle açılabilir. Bu durumda tedarikçi ile bu üçüncü taraflar uygun bir gizlilik anlaşması yapılmak zorundadır.
(3) Tedarikçi, bu belgelerin iş birliğinin başında mı yoksa siparişimizin işlenmesinin bir sonucu olarak mı oluşturulduğunu dikkate alınmaksızın, halihazırda devredilen tüm gizli belgeleri talep üzerine bize teslim etmeyi taahhüt eder. Bu yükümlülük, özellikle işbirliğinin sona ermesinde geçerlidir. Bu durumda tedarikçi, gizli belgelerin tesliminin eksiksiz olduğunu ve hiçbir kopyanın muhafaza edilmediğini garanti edecektir.
(4) İlgili yasal gerekçelere bakılmaksızın tedarikçinin tarafımıza ait gizli belgelere ilişkin bir hapis hakkı açıkça geçersizdir.
Madde 13 Referans tedarikçi olarak atama
Tedarikçiyi bir referans tedarikçi olarak atama ve bu amaçla özellikle logosunu web sitemizde ve reklam materyallerinde ücretsiz kullanma hakkına sahibiz.
Madde 14 Yazılı şekil
Bu sözleşmenin değiştirilmesi ve tamamlanmasının etkili olması için yazılı şekilde olması gerekmektedir. Sözleşme tarafları, bireysel beyanlar için başka şartlar mevcut olmadıkça, belgeleri özellikle faks veya e-posta yoluyla metin halinde ileterek bu gerekliliğe uymalıdır. Yazılı şekil gereksinimi sadece yazılı olarak iptal edilebilir.
Madde 15 Hukuk seçimi
İş bu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında Uluslararası satın almalarda Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti hukuku geçerlidir.
Madde 16 İfa yeri, yetkili mahkeme
(1) Bu sözleşmeden doğan tüm yükümlülükler için ifa yeri, yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadığı sürece, sözleşmenin imzalandığı tarihte kayıtlı ticari merkezimizdir.
(2) Tedarikçinin tüccar, kamu hukuku veya kamu mal varlığı tüzel kişiliği olması veya bunlarla eşdeğer bir statüye sahip olması ya da merkezi veya şubesinin yurt dışında bulunması halinde bu sözleşmeden kaynaklanan ve bu sözleşmeyle bağlantılı olan tüm ihtilaflar için İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Ayrıca, tedarikçinin iş merkezinin olduğu yerde ve yetkili diğer tüm mahkemelerde dava açma ve icra takibinde bulunma hakkına da sahibiz.
Madde 17 Bölünebilirlik kuralı
İşbu genel satın alma şartlarının herhangi bir hükmünün geçersiz olması veya kılınması veya düzenleme boşluklarının bulunması halinde genel satın alma şartlarının geri kalan hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmez. Sözleşme tarafları böyle bir durumda geçersiz hükmü, mantığı ve amacı ile geçersiz hükme en yakın olan hukuken geçerli bir hükümle değiştirmeyi taahhüt ederler. Aynı husus sözleşme boşlukları için de geçerlidir.
Güncellik: 11/2023